联营协议书
在不断进步的时代,协议的使用成为日常生活的常态,签订了协议就有了法律依靠。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编整理的联营协议书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
联营协议书1
甲方;
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合伙企业法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就工程施工及事项经过协商达成如下协议,供双方共同严格执行和遵守。
一、工程概况:_________
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程量:_________
4、工程内容:_________
5、工程价格:_________
6、合同工期:_________
二、利润分配:
经双方协商另签合约
三、经过协商,甲乙双方自愿以各负其责的形式组成联合施工团队,从而确保《施工合同》的顺利实施。《施工合同》正式签订后,经营权归双方共同所有。
四、双方的权利和义务
A、甲方的权力和义务
1、全权委托,负责开立银行账户,配备相关的账外资金等一切前期工作,并按国家及相关部门的规定缴纳保证金等相关款项。
2、负责组建工程项目部(含为乙方设立办公室,购置办公用品及办公设施),全权负责工程施工,必须做到安全生产、质量第一、文明施工、独立核算、自负盈亏,按章纳税,合法施工,独立承担安全生产中相关经济和法律责任,一切安全事故均与乙方无关。严格按《合同》要求完成工程任务。因甲方原因造成停工、误工、罚款、清场等一切责任和损失全部由甲方承担,乙方有权追究甲方责任。
B、乙方权利和义务
1、乙方负责该项目前期所有的联系、洽谈、协调等工作并承担前期所有业务费用,确保甲方与工程序发包方签订工程承包正式《施工合同》并完善各项手续等工作,负责协调施工期间所有的'周边环境关系,确保工程顺利竣工。
2、为加强该项目的经营、管理,乙方派员参与“财务管理”(乙方在甲方银行账户印鉴中加盖一枚私章),以确保乙方股权利益,乙方不参与甲方施工期间所有管理工作,不承担施工中的质量、安全、工期责任。甲方在该项目的盈亏和内部利益分配发生任何纠纷均与乙方无关。
五、双方约定
1、本协议书与《施工合同》同时生效,本协议不受甲
方企业改制、更名、法人代表或股东变更等因素的影响,具有恒定的法律效力。
2、未尽事宜,双方另签补充协议,作为本协议的附件,具有同等的法律效力。
3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方(盖章):_________
法人代表:__________________
委托人:__________________
身份证号:__________________
联系电话:____________________
乙方(盖章):__________________
法人代表:__________________
身份证号:__________________
联系电话:__________________
签约时间:_________年_________月_________日
联营协议书2
合资经营____协议书
订立协议单位:
甲方(单位名称):
经济性质:________所有制。
乙方(单位名称):
经济性质:________所有制。
双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,决定联合出资建立_____公司,特订立本协议。
1.联营宗旨、联营项目与经营范围___________。
2.联营企业名称:__市(县)__公司(企业)
地址:__隶属:__经济性质:__(所有制)联营。
核算方式:独立核算。
3.联合出资方式、数额和投资期限:
公司投资总额为人民币_______元。
甲方投资____元,占投资总额____%。
甲方以下列作为投资:
现金:____元;
厂房:____元;折旧率为每年____%;
机械设备:____元。折旧率为每年____%;
土地征用补偿费:____元;
专利权:____元;
商标权:____元;
技术成果:____元;
乙方投资:(略……)
投资缴付日期:
4.联营成员的权利和义务:
5.利润分配和风险承担:
公司所得利润-依法纳税-(储备基金+生产发展基金+职工福利奖励基金)=红利(按股份分配)。
甲方:____%;乙方____%。联营成员对公司债务的承担以出资额为限。
6.联营企业的组织机构:
公司实行董事会领导下的经理负责制。
董事会决定公司重大事宜,有权确定董事报酬,有权撤换董事。董事会由____名董事组成,其中,甲方____名,乙方____名,董事长、副董事长由董事会会议选举产生。
董事会成员任期____年。董事会成员如有临时变更,可由该董事的原单位另派适当人选接替,但应经董事会认可。
董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。公司设经理一各、副经理____名,由董事会聘请。任期____年。
公司的.经营管理机构由董事会决定。
7.违约责任:
(1)联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数缴纳出资额时,每逾期____(时间),违约方应向公司缴付出资额的____%作为违约金。
(2)由于联营成员任何一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,除应按出资额____%支付违约金外,守约方有权要求终止协议,并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。
(3)对不可抗力情况的处理。
(4)履行协议中如发生纠纷,由各方派代表协商解决。
8.本协议生效之日,即公司董事会成立之时。公司董事会负责办理注册登记,开设银行帐户和其他筹建事宜。
9.本协议正本一式____份。双方各执一份,公司存一份,协议副本一式___份,送____、____、____、……各存一份。
甲方: (盖公章)
法定代表人: (盖章)
银行帐户:
地址:
乙方: (盖公章)
法定代表人: (盖章)
银行帐户:
地址:
鉴证或公证机关: (盖章)
年 月 日
联营协议书3
甲方:__________
法定代表人:_________
银行账户:_________
地址:_________
乙方: _________
法定代表人: _________
银行账户:_________
地址:_________
双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,一致决定联合出资共同经营________公司(企业)(以下简称公司),特订立本协议。
1.联营宗旨:
2.联营企业名称:____市(县)____公司地址:____隶属:____经济性质____(所有制)联营。核算方式:共同经营、统一核算、共负盈亏。
3.联营项目:
4.经营范围与经营方式:
5.联合出资方式、数额和投资期限:
公司投资总额为人民币______元。
甲方投资____元,占投资总额____%
甲方以下列作为投资 现金:____元:
厂房:____元,折旧率为每年____%
机械设备:____元,折旧率为每年____%
专用工具:____元,折旧率为每年____%
土地征用补偿费________元
专利权:________元
商标权:_________元
技术成果:________元
投资缴付日期
6.公司资金增减由董事会决定,并报请联营成员协商,根据资金增减合理整本协议有关分配比例的规定
7.公司财产为全体联营成员所共有,任何一方不经全体联营成员一致通过不得处分公司的全部或任何部分财产、资产、权益和债务
8.联营成员出资额及其因参加本联营获得之权益不得转让
9.联营成员的权利和义务
甲方:__________
乙方:__________
10.利润分配与风险承担
公司实行(所得)税前分利的原则,即________,依法缴纳产品税、营业税后,由投各方将分得利润并入投资方企业利润,一并缴纳所得税
公司所得,在提取储备基金,企业发展基金及职工福利奖励基金后,按下述例分配
甲方:__________%
乙方:__________%
双方按上述比例承担公司亏损或风险
前款所列储备基金、企业发展基金及职工福利奖励基金所提取比例由董事会定,但不得超过毛利的'____%
11.联营企业的组织机构
公司实行董事会领导下的经现负责制,董事会为公司决策机构,定期举董事会会议,决定公司的一切重大事宜
董事会由____名董事组成,其中甲方委派_____名,董事长由甲方派,副董事长由乙方委派。董事会成员任期____年,经委派方继续委派可以任,董事会成员如有临时变动,可由该董事的原单位另派适当人选接替。董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务
12.公司的经营管理
公司由出资各方共同经营管理。公司的经营方针,重大决策(包括生产销售划、利润分配、提留比例、人事任免等)采取董事会一致通过的原则
公司设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工作,经营管理机构设经理人,由__方推荐,副经理____人,由____方推荐,经理、副经理由董会聘请,任期__年
公司的主管会计由____方推荐,____方推荐____名协助之公司的财务会计帐目受联营成员监督检查。
13.违约责任
(1)联营成员任何一方未能按本协议规定依期如数提交出资额时,每逾期时间)违约方应缴付应产出资额的____%作为违约金给守约方。如逾期(时间仍未提交,除累计缴付应交出资额的____%的违约金外,守约方有权要求止协议,并要求违约方赔偿损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿因违行为给公司造成的经济损失 。
(2)对不可抗力情况的处理。
(3)协议履行中如发生纠纷,由各方派代表协商解决,或请双方主管部门解解决及请求仲裁机关仲裁。
(4)联营成员不得中途退出联营,如中退出,除赔偿造成的全部损失外,付出资额的____%作为违约金。
(5)联营成员在本联营存续期间不得加入其他半紧密型联营,如违反本规定视为中途退出,按前款处理。
14.本协议经双方代表签字后,报请有关主管部门审批后生效,协议中如未尽事宜,由联营成员共同协商作出补充规定
15.本协议生效日,即公司董事会成立之时,由公司董事会负责监督检查方履约情况
16.本协议正本一式____份,双方各执一份,公司存一份,协议副本式__份,送____、____、____、……各一份
甲方:__________ (公章)
法定代表人:_________ (盖章)
银行账户:_________
地址:_________
日期:________
乙方: _________ (公章)
法定代表人: _________ (盖章)
银行账户:_________
地址:_________
日期:________
联营协议书4
甲方:______________
乙方:______________
根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规,甲、乙双方本着互惠互利的原则,就甲方参与乙方经营生产达成如下协议:
第一条、联营合作的条件
1、乙方以现有厂房____________平方米以及设备投入供甲、乙双方合作使用;
2、甲方根据乙方经营生产的需要投入足额的流动资金,确保乙方正常生产,并提供承接乙方生产任务。
第二条、联营合作的组织机构
1、联营合作期间,甲方的法定代表人担任乙方的法定代表人,本协议签订后______日内,由乙方负责办理工商变更登记,甲方予以协助;
2、联营合作期间,乙方的原法定代表人担任____________,负责工厂的生产、质检及内部的行政管理工作,甲方派专业人员协助、监督;
3、联营合作期间,工厂的财务人员由甲方派驻,负责工厂的成本核算、会计报表的编制等财务工作。
第三条、联营合作的方式
1、乙方按甲方认可的方案,完成厂房的装饰,设备的安装,由甲方验收通过;
2、上述验收通过后,由甲方负责招聘生产人员,并进行业务的培训;
3、甲方负责生产管理制度,岗位责任制度、员工奖惩制度、人事管理制度、生产流程表、工艺流程表等运作机制,乙方在生产管理过程中必须切实履行;
4、乙方的`生产任务由甲方负责提供、承接,未经甲方同意乙方不得擅自承接业务;
5、乙方负责工厂的日常生产和员工的日常管理。
第四条、联营合作的盈利和亏损的分配
1、扣除人工工资、水电、税赋等一切成本后的净利润按甲方______ %、乙方______%的比例进行分配;如工厂亏损亦按上述比例进行分担;
2、________________________________________________
第五条、联营合作的期限
联营合作期从______年______月______日至______年______月______日共计______年,联营合作期满后双方如需继续合作另行签订协议,甲方在同等条件下享有优先权。
第六条、联营合作终止的财产处理
1、联营合作终止后,乙方享有现有厂房、设备的财产所有权;
2、除第1次的财产外,甲、乙双方按甲方______%、乙方______%的比例对其它财产进行分割。
第七条、违约责任
1、任何一方擅自终止履行本协议,退出联营合作,应承担违约责任,由违约方向守约方支付____________违约金;
2、乙方擅自承接业务或拒绝生产甲方提供、承接的业务,乙方应承担违约责任,向甲方支付____________违约金;
3、因不可抗力致使本协议无法履行,双方均可免除违约责任。
第八条、争议的解除方式
本协议执行中如发生争议,先由双方协商解决,协商不能解决,双方可按下列第_________项解决:
甲方:______________
乙方:______________
联营协议书5
为了共同开发“美乐滋”市场,保障甲、乙双方的权利、责任、义务,以友好协商达成以下协议:
甲方:_____________
乙方:_____________
第一条“美乐滋”加盟店
一、“美乐滋”加盟店是提供汉堡、炸鸡、饮料制作及销售的经营实体,加盟店是使用由甲方开发的技术、形象管理等统一系统。
二、乙方为甲方第47加盟店。
三、乙方为甲方“奥麦客”加盟店,加盟店的技术、配方比例、商标图案,及形象设计等无形资产都归甲方所有,乙方加盟店有型资产归乙方所有。
第二条甲方义务、责任
一、乙方所有的后厨设备、儿童乐园及原料由甲方统一配送,以确保品质要求,更加巩固“奥麦客”品牌的质量,获得更大的利润。
二、经营过程中甲、乙双方本着互惠互利的原则有义务相互提供货源支持,乙方需向甲方购买的原物料,甲方应确保货源充足及价格合理,不得恶意断货或限制供货数量,抬高价格制造障碍。
三、甲方须保证授予乙方的西方比例、技术操作及腌料的安全可靠性。
四、甲方须保证乙方经营期间的可靠技术,开业培训至可胜任为止,继续保证今后经营中给予技术加强培训指导。
五、甲方在收到乙方订货货款后及时配送所订的货物。甲方负责提供餐厅系统管理的培训及具体操作流程管理资料。
六、甲方须保证乙方在合同内,约定商业区的经营资格。(周边一公里内不再开设第二家美乐滋加盟餐厅)。
七、甲方有义务在合同签定后积极配合乙方各项筹备工作。
八、甲方应积极配合乙方提供办理营业所需的.相关的资料。
第三条乙方义务、责任
一、乙方对外具有合法独立经营资格,内部实行自主经营、自负盈亏、业务上接受甲方的支持和指导,由甲方提供相应材料自行筹备办理加盟店的营业执照、卫生证、税务登记证等相关手续。合同乙方加盟店的一切经济活动中的违法行为责任由乙方承担。
二、按照甲方统一的形象和经营方式规范加盟店,保护、发展“美乐滋”品牌,使用“美乐滋”为招牌设计主题字样,不得变更“美乐滋”的商标图案及颜色。
三、乙方准时招收员工及管理人员到甲方直营店接受培训。(接受培训人员的食宿由乙方负责,保证让全体职员按照总店标准课程培训)。
四、合同签字定时,乙方向甲方支付加盟费:餐厅面积壹佰平方米以内收加盟费人民币叁万元整;餐厅面积壹佰平方米以上收加盟费伍万元整(经营面积若与所报面积不符的,超出的面积按伍万元加盟费加收)。同时支付生产区专业平面布置图设计费人民币壹万元整。合同签定后乙方工商名称核准之日起六个月内,将加盟店营业执照等相关证件复印件,送甲方备案。
五、如乙方出现以下情况:提供备案证件不符合实际情况,不按总店统一装修设计广告灯箱、餐厅门面、后厨布局,或其他违反合同约定的情况,则取消其加盟资格。
六、乙方加盟店必须按第一条的约定的经营地区经营,任何形式的变更经营地区(包括但不限于:超出约定地区,增开经营场所,支持第三方经营等)都将被视为违反合同约定,将被立即取消加盟资格。
七、乙方应妥善保护加盟店的技术,不得以任何形式分解、复制、传播甲方技术、配方比例等相关资料,否则将被立即取消加盟资格。
八、乙方违反合同或提出结束合同时,乙方则必须拆除所有与加盟店商标图案相关的招牌及字样设施,不得继续保留,否则将被视为侵犯知训产权。
第四条违约责任
一、甲方如若违约,应全额退还乙方加盟费,并赔偿其筹备该加盟店所投的所有费用及其造成的损失。
二、乙方如若违约,限消加盟资格,加盟费不予退回,若造成甲方损失,应负责相应的经济赔偿。
第五条签定合同:
一、本合同经双方签字后生效,未尽事宜,双方应友好协商解决。
二、本合同共四页一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力,处签字和带下划线部分外,其他内容手写无效。
三、甲、乙双方如对合同条款产生异议意时,应友好协商解决,协商不成任何一方都可以向合同签订所在地的法院起诉解决。
甲方:_____________
乙方:_____________
身份证号码:_____________
身份证号码:_____________
地址:_____________
地址:_____________
联系电话:_____________
联系电话:_____________
时间:_____________
时间:_____________
联营协议书6
甲方:____________有限公司
乙方:____________有限公司
甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,经双方充分协商,甲方与业主签订的南宁吴圩机场扩建的土方工程,甲方同意将部分工程量与乙方合作施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,同时双方遵偱平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商一致签订以下条款:
一、工程项目名称:
南宁市吴圩机场扩建土石方工程。
二、工程地点:
南宁市吴圩机场周围。
三、工程量:
约伍佰万立方米。
四、该工程施工内容:
挖、运、平、辗压、爆破等施工一条龙包干作业。
五、施工综合价:
每立方米人民币贰拾贰元整(¥22.00元/m3元),运距在四公里之内,超出部分按主合同条款执行。
六、计量、结算方式、付款方式:
按甲方与业主(建设方)签订的施工合同书条款履行。
七、甲方的权利和义务:
1、甲方确保该工程项目的真实性、可靠性,具体关系联络由甲方负责。
2、甲方负责提供对接工程所需要的资质资料等有关证件。
3、甲方负责与建设单位或委托的建设单位签订该项目的承包施工合同。
4、甲方负责与建设单位或委托的建设单位关于对本工程项目的施工交接和技术交底对接等事宜。
5、甲方负责与建设单位或委托单位的建设单位对工程的材料领取和工程款的财务结算。
6、甲方按乙方的所做工程量按约定单价所结算的工程款额2%比例收取施工管理费,在每批次结算得款时扣除。
7、甲方承诺给乙方的工程量约为伍佰万立方米,乙方在施工过程中与甲方进行独立工程款的财务结算。
八、乙方的权利和义务:
1、乙方与甲方签订内部联营合作施工协议书后,则由乙方全面履行甲方所入签订的合作协议,乙方因履行内部合作协议产生经济效益,权利与义务与甲方无关;
2、乙方要按时组织施工人员、机械设备、按建设单位的通知入场开工时间准时进场施工和管理好队伍;
3、乙方要无条件接受建设单位和监理单位的'监督检查;
4、乙方按所得的工程款额2%的比例上交给甲方的施工管理费后,剩余款额由乙方自负盈亏、自管自付,确保农民工工资按时发放,安全意外、三保由乙方负责购买;
5、乙方在施工中,按图施工,质量达到合格并争取优良工程;
6、乙方在施工中要做到文明施工、安全第一;一旦发生伤亡事故则由乙方负责,包括经济责任、法律责任等均由乙方负责,其责任与甲方无关;
7、乙方负责交纳人民币壹佰伍拾万元的合同履约保证金该项目的运作费。此款在甲方与建设单位签订合同时乙方以甲方名义交付给建设单位财务人民币捌拾万元整(¥:800000.00元)另外柒拾万元(¥:700000.00元)交给甲方,该款在本工程完工结算时退还给乙方。
九、其他约定:
1、甲、乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、本工程项目完成,账款结算付清时本协议自行作废。
十、其他:
1、本合作协议未尽事宜,经甲、乙双方作补充协议条款,双方签字具有同等的法律效力。十一、甲方与建设单位签订正式承包施工合同后,此意向协议同时转为正式合作协议书。
2、本合作协议书一式四份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。
3、工程款付给乙方,本协议书自动失效。
甲方:____________
乙方:____________
签订时间:______年_______月_______日
联营协议书7
甲方:
法人代表:
乙方(出资方):
地址:
丙方:
鉴于:
甲方拥有以上“目标地块”的相关资源,并为“目标地块”的前期工作投入了大量的人力,物力、财力。乙方则掌握着丰厚的资本及丰富的房地产开发经验。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,就合作开发位于深圳市南山区东角头地块项目(以下简称本项目)事宜,经协商一致达成如下协议,以供共同遵照执行:
一、合作目标地块概况
项目位置:本项目位于__________。宗地号:__________。地块性质:__________,__________,其中商业占__________%,住宅占__________%。用地面积:约__________平方米。规划容积率:__________。总建筑面积:约为__________平方米。
二、合作内容
甲丙方负责办理本项目土地使用批文手续确保将此地块使用权批至乙方名下,获得土地使用证等,在此基础上以股权合作方式与乙方、丙方合作,由乙方出资购入该地块,办妥土地使用权证等所有合法手续,进而全资投入,进行开发、运营销售。
三、合作方式
1、甲方负责整个东角头地块的使用权手续报批工作,确保__________天内将此地块使用权批至乙方公司名下,负责国土部门发出土地使用权出让缴款通知书之前所需的各种办文费用。同时,甲方确保乙方在此地块上所建商品住房销售时不限价,并将批文文本中住房销售不限价的文本规定精神体现到项目预售备案价及商品房预售许可证中。
2、丙方负责沟通、咨询、联系相关报批业务,组织、编写各种办文文本,协调甲、乙方与相关办文政府相关部门的关系,努力促成办文完成。同时,与甲方负责国土部门发出土地使用权出让缴款通知书之前所需的各种办文费用。
3、乙方提交土地申购手续材料,并出具申报公司__________元以上的资金证明及流水,接受甲方及国土部门的验资。甲方办下国土批文后,乙方负责与国土部门签署《国有土地使用权出让合同书》,缴交第一期地价款。并在__________由乙方向国土部门缴清所有地价款。
4、乙方承担国土部门规定需缴纳的所有地价款、税费及支付甲、丙方所有股权转让对价款。同时要承担项目开发建设等费用。乙方需缴纳的地价款约为__________(约按__________/计算,最终以国土部门规定的土地价款为准),其中,乙方负责缴纳第一期地价款约__________元。
5、甲、丙方负责办理成功东角头地块国土批文后,在国土部门规定需缴纳的全部地价款的基础上,按项目总建筑面积计算溢价每平方米__________元,由乙方项目公司收购并作为甲、丙方在项目公司拥有的股权,其中甲方占__________元/平方米,丙方为__________元/平方米。乙方则以实际支付给国土部门规定缴纳的土地价款作为其拥有的股权,三方均按项目总建筑面积计算为准。股权构成:(每平方米地价款约__________元+溢价每平方米__________元)乘以总建筑面积等于总股价。以此计算,股权结构为:甲方占__________%,股权对价款为_________________元人民币;乙方占__________%;丙方占__________%,股权对价款为__________元人民币。
6、甲、丙方可以根据实际退股或转让股权,退股则由乙方按三方商定价收购。甲、乙双方的股权合作的具体细则可以签订补充协议予以具体执行。
四、项目合作流程
1、本协议签署时,乙方要保证在其银行账户上有__________元以上人民币的可移动资金,同时开具出资金进账单及银行流水各一份交甲方接受国土部门验资及监控。
2、乙方要确保全部的项目股权转让款及地价款的支付能力,在乙方项目公司与规划国土部门签订《深圳市土地使用权出让合同书》并收到国土部门缴纳地价款的通知单后__________天内,乙方须向国土缴交第一期地价款,此款约为国土收总价款的__________%,即约为__________元人民币。同时根据政府部门的要求在规定时间内按照高档次标准开发建设本项目。在支付第一期地价款后__________年内,由乙方向国土部门缴清所有地价款。
3、在甲乙丙三方签订《项目联营合作开发协议书》,乙方已与国土签订土地使用权出让合同书后的__________天内,甲方将__________%股权转让给乙方,乙方将其相应股权对价款__________元支付给甲方指定银行账户。丙方将__________%股权转让给乙方,乙方将其相对应股权对价__________元支付给丙方指定银行账户。
4、在乙方项目公司对项目一期开始发售后__________天内,甲方乙方将其在项目公司中剩下的__________%和__________%股权全部转让给乙方,乙方将甲、丙方相应股权对价款__________元和__________元分别支付给甲、丙方指定的银行账户。至此,甲、丙方不再持有乙方项目公司股权。
5、甲、乙方收取的.以上款项涉及的相关税费按法律规定由各自负责,甲、乙方也可以要求乙方代为缴税,并从甲、乙方款项中扣除(需要缴纳的税费根据税务局的规定扣除)。
五、项目各方的权利义务
(一)甲方的权利义务
1、负责向政府部门提交项目公司申报材料。协调政府相关部门,取得符合要求的商住项目地块政府批文。
2、负责向乙方转让项目公司股权。
3、根据进度收取项目股权转让款。
4、甲方须安排一名项目公司副总经理与一名财务监督,协助公司工作直至项目完成为止。
(二)乙方的权利义务
1、根据进度负责向甲、丙方股东支付股权转让款。
2、负责通过项目公司按时向深圳市规划国土部门缴纳地价款等费用。
3、负责根据政府部门的要求按照高档次标准开发建设本项目。
(三)丙方的权利义务
1、负责沟通、咨询、联系相关报批业务及必要的融资报批业务。编写各种办文文本,协调甲方和乙方,促进三方合作的加快推进。
2、负责向乙方转让项目公司股权。
3、根据进度收取项目股权转让款。
六、违约责任
1、乙方在甲方进行项目土地申报批文批下后退出或未按本协议约定履行付款义务时,属于违约,应赔偿甲方相应经济损失。
2、乙方应当保证有充足资金按时履行支付本协议以及本协议项下的项目土地出让金款项,因乙方资金不足原因导致本协议不能履行,或导致甲、丙方股东不能如期收取股权转让对价款的,乙方应当承担法律责任并向甲、丙方无偿支付20亿元违约金作违约处罚,同时甲、丙方有权将项目及股权转由它方执行,乙方应当无条件积极配合。
七、协议修改、变更与解除
1、对协议的修改或补充,必须经合作各方签署书面协议才能生效。
2、由于不可抗力,致使协议无法履行,经各方协商一致并经各方书面盖章确认后,方可提前终止协议。
八、争议的解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,合作各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均可向深圳市人民法院起诉。
九、保密
各方必须对所获取对方的机密信息予以保密,未经对方同意,任何一方不得向外泄漏发布,如造成法律责任或经济损失的,合作方有权要求对方承担损害赔偿责任。
十、协议生效及其他
1、本协议自三方签字盖章之日起生效执行。
2、履行本协议过程中的附件、以及经过协议三方签字确认之后有关补充协议、会议记录等材料均作为本协议的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
3、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执两份,每份均具同等法律效力。
甲方:(盖章)
授权代表:
乙方:(盖章)
授权代表:
丙方:(盖章)
授权代表:
签约时间:
联营协议书8
甲方:(以下简称甲方)
依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任,确保工程质量和任务的全面完
成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3 碾压等内容。
4、工程量:万立方米,以现场测量实际方量为准。
5、工程单价:运距五公里,单价为元/立方米含爆破, 每超壹公里,增加运费壹元/立方米。(税后价)
6佰万人民币。
第二条、工程工期
工程期限自 年 月 日至年 月 日止,总工期一年时间(以业主开工通知书为准)。
第三条、工程质量
乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工,确保工程质量。工程验收时,应按施工设计和国家验收规范和质量评定标准执行,工程质量合格。
第四条、工程价款结算方式
1、双方签订联营合同后,乙方等候甲方通知乙方管理人员进行场时间。乙方施工人、工程机械设备进场后,按乙方当月计划工程量拨付预付款。乙方在每月25日前提供工程量(月)报表,次月日前甲方支付乙方当月已完成工程量的造价%的进度款。同时按比例扣回预付款。
2、工程款结算:待乙方按本合同约定的时间内完成所有工程量,经相关部门验收合格,乙方提交施工、竣工所有资料给甲方,甲方办完结算款后一个月内将余款一次性交付给乙方。
3、甲方拨付给乙方的预付款、进度款,甲方必须监督乙方使用。
4、在施工中由甲方提供油料及炸材,其费用由乙方承担,甲方在每月进度款中扣除。甲方提供的'油料和炸材单价统一按国家现行市场价。
第五条、双方责任
1、甲方负责提供该项目的一切合法有效的法律文书作为合同附件和施工图纸(现场时提供)。
2、甲方并派一名财务监理,监管工程资金使用。资金支配由乙方按合同规定的范围内自行支配。
3、为乙方提供临设场地,水、电进场和施工便道等前期工作提供服务,其费用由甲方承担,以双方补充协议另行商定造价。乙方进场后,所有水、电、气等费用自付。
4、负责协调与施工有关的相关事宜,并与乙方共同协调当地周边关系。
5、甲方有权对乙方质量,安全、进度进行监督检查。
6、及时汇总上报施工报表、材料,按时上传下达有关工程情况。
(二)乙方的责任及义务
1、承接任务后,全面组织施工,加强管理,建立健全各项规章制度。
2、提供一套完整的施工组织设计方案书,管理人员、技术人员的名单及证件和身份证复印件。
3、在施工过程中应规范施工,严格按操作规范和安全操作规程,做到安全施工,确保工程质量和进度。如发生安全事故,一切责任由乙方全权负责,与甲方无任何责任。
4、做好施工方案和各项原始记录以及各类报表资料,整理建档成册。
5、做到清洁、文明施工、安全施工。
6、加强财务管理,接受甲方人员的监督。保证工程资金专款专用,按时发放工人工资,使施工正常进行。
7、接受甲方的统一指挥和调度以及监督。
8、协调好周边及上、下级关系。
9、乙主所承包的工程实行独立经营、独立核算,自负盈亏,独立承担一切经济民事、刑事法律责任。
第六条、交纳保证金
约定
工程项目的工程保证金,民工工资保证金,民工社保意外伤亡保险金,爆破物品安全保证金,由乙方承交 。由业主开收据,双方所签订的内部承包协议生效。注:保证金按国家规定时间返还。在签订内部承包协议后乙方支付给甲方合同履约金 万元人民币,合同履约金在乙
方进场后或业主三个月内未能安排乙方进场时,甲方一次性返还给乙方。
第七条、违约责任
1、乙方进场手,经双方确认的施工组织设计和月进度计划的工程量任务,乙方无条件完成。如乙方二月都不能完成进度计划中约定的工程量任务指标,乙方无条件退场,甲方不退还余款。
2、在施工中甲方不按合同约定支付乙方工程进度款,乙方有权停工,停工期的一切损失由甲方承担(具体标准双方按实情另行协商解决)。
第八条、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决并签订补充协议,其补充协议与本协议一并具有同等法律效力。
第九条、本合同协议书一式二份,甲、乙双方各执一份。经签字盖章后生效,在结清结算款后失效。
甲方:乙方:
代表人: 代表人:
身份证号码:身份证号码:
年 月 日
联营协议书9
甲方:
乙方:
根据 招标公告的要求,现组成联合体投标,为明确甲、乙双方企业的权利和义务,特签订联合体协议如下:
1、甲乙双方确定由甲方企业为投标主办人,组成联合体参与工程的招投标。
2、投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书,对甲乙双方均有法律约束。
3、联合体中标后,甲乙双方应共同与招标人签署合同协议书,为履行合同承担连带责任。
4、乙方在工程合同履行过程中,应在甲方组织工程实施范围内施工,并对甲方和工程招标方负责;乙方应主动配合甲方展开工作,及时上报各种工程量清单签证和结算;甲方应及时将工程招标方下拨的工程款,相应拨付乙方。
5、甲乙双方组成联合体后,不得再以自己的名义单独投标,不得同时参加两个或两个以上的联和体投标,如有违反,将取消联合体投标资格。
6、本协议签订后,对甲、乙方均构成法律约束,为实施合同共同和分别承担责任,任何一方如有违约,违约方应承担相应的.责任,并且双方约定接受工程招标方的制约和处理。
7、本协议自订立之日起生效,本协议一式五份,甲乙双方各执一份,市建设工程交易中心招标报名登记一份,施工投标文件中正副本各执一份。
联合体施工企业 联合体施工企业 (甲方印章) (乙方印章)
法定代表人(签章) 法定代表人(签章)
年 月 号
授权书
致:
本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现授权委托 (单位名称)为联合体的主办人,参加 工程的招投标活动。
主办人无转委权。特此委托。
委托人(盖章): 法定代表人(签章):
年 月 号
联营协议书10
甲方:
乙方:
甲、乙双方在共同遵守国家相关法律法规和地方政府相关规定的原则基础上,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等规定,本着互惠互利、公平公正的原则,现就建设、运营高科技塔式智能全自动立体停车场(库)项目进行友好联营合作,成立项目公司进行运作。为确定双方的权利和义务,特订立以下协议以资共同遵循:
第一条 建立合营企业
1、协议双方按照中华人民共和国的法律建立合营企业。
2、合营企业名称为 有限责任公司(最终名称以工商行政管理部门核准为准),公司地址在武汉市。
3、合营企业的一切活动,须遵守中华人民共和国法律、法令和有关条例规定。
4、合营企业的组织形式为有限责任公司。
第二条 经营目的和范围
1、协议双方合资经营的目的是:本着加强互利互惠的原则,采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法,提高产品质量,开发新产品,并在质量、价格等方面具有市场上的竞争能力,提高经济效益,使投资双方获得满意的经济利益。
2、合营企业主要采取多元化的经营模式,集合生产制造、管理、维修、销售各环节,在全国各地进行高科技塔式智能全自动立体停车场(库)项目的开发、建设、经营、技术研发和推广,为政府、各行业、企业等提供车辆停泊的、行之有效的解决方案。
公司的经营范围为:
第三条 注册资金与股本结构
1、合营企业的注册资本为1500万元人民币,甲方以现金出资,乙方以工业产权(专利技术)、非专利技术等无形资产出资。合营企业将根据公司业务的发展需要,通过增加注册资本或者进行融资的方式,对公司进行投资。公司发展规模,计划为5000万。
2、股本结构:
(1)甲方:现金出资万元人民币,占新公司%的股份。
(2)乙方:以乙方所合法持有的、拥有知识产权的该高科技智能立体停车场之产品技术和专利,以及其自身所掌握的工程技术等智力成果、技术方案、工业产权、非专利技术等作为无形资产入股公司。乙方以其知识产权出资,协议作价 万元人民币,占新公司 %的股份。
在公司成立时,乙方上述知识产权应转移至新公司名下,由新公司享有该知识产权及其衍生的所有技术成果。乙方作为出资的上述知识产权必须系乙方拥有产权、对他人不构成侵权。且该知识产权在甲乙双方合作期间,必须保持、具有实用性、成熟性、市场竞争力。
3、合营企业双方须在项目公司注册、银行开户及前置条件办妥后15天内交付其出资。
4、合营企业双方的任何一方向第三方转让其出资额,须经其他协议方同意,经其他协议方同意转让的出资,在同等条件下,其他协议方对该出资享有优先购买权。
第四条:公司下设法人代表、董事长、总经理、技术总监、财务总监、营销总监。董事会为公司的最高决策和权力机构,董事会成员和人数由甲乙双方协商确定,董事会中甲方人数应多于乙方人数。甲方委派法定代表人、董事长、总经理,出纳由甲方指派,乙方委派常务副总、技术总监,会计由乙方指派。其中,技术总监指定为黄晓。公司需下设营销部门和生产制造部门以及管理维修部门,对各部门的人员采取面向社会公开招聘。如有单方要推荐工作人员的,该人员在工作中造成的损失,由推荐方承担其相关的责任。具体的经营管理模式和技术相关的事宜以及财务报销制度等详见公司章程。
第五条:甲乙双方责权利:
甲方责任和义务:
1、甲方有按照本协议约定即时足额缴纳出资的义务。
2、甲方以对项目公司的出资额为限,承担有限责任。
3、甲方在本协议签署之前,有权利知晓乙方用于出资的所有知识产权的情况,并有权利要求乙方保证该知识产权的权属、成熟、市场竞争力。乙方在本协议签署时,应提供详细的该知识产权清单,作为本协议的附件。
4、甲方在得知并审阅乙方塔式智能全自动立体停车场(库)的技术资料,批复报告及相关建设文件后,与乙方组成共同开发该项目联合体的公司,出资金投资该项目,甲方有权利对车库范围以外的房地产开发项目享有开发经营权、获得收益权。甲方因车库项目而对周边进行房地产开发所得的税后净利润,应向合营公司支付 10 %的净利润。
5、甲方在与乙方合作联营成立后新公司后,乙方应保证甲方自主进行车库周边房地产开发的权利。甲方自主进行房地产开发的资金,并在乙方配合下办理开发建设手续,交纳相应的开发建设规费,并确保项目资金合法、质量达标、安全保障。
6、甲乙双方的税后利润由董事会决定分配方案,留存后备发展资金,然后按股份分配。
乙方责任和义务:
1、乙方有义务按照本协议的约定,将高科技智能立体停车场的所有技术作为出资,并将该技术成果依据公司法的'规定,转移至合营公司的名下。
2、乙方将上述知识产权应转移至合营公司名下,由新公司享有该知识产权。另外,在合营公司运作的过程中,与该高科技智能立体停车场相关的所有研发成果,其知识产权属于合营公司所有。
3、乙方转让该知识产权后,无权利再向其他任何单位和个人转让该技术。
4、乙方负责完成完善塔式智能全自动立体停车场的相关技术论证,专利报批,市场准入资质,立项申报,并得到相关政府部门的批准。
5、乙方对已批准立项的停车场(库)项目首先进行成本核算,并向甲方提供详细的核算清单。由项目公司组织进行停车场项目的实施。
6、乙方对停车场(库)项目的建设提供全部技术,办理建设过程中所需的各项审批手续和证件,完成建设后的试运行及技术检测和质量验收,并在规定的周期内取得有效合法的建设资质,以确保该项目以及连同一并开发的商(宅)贸项目的顺利实施。
7、乙方保证其对入股的技术持有合法所有权,并保证在这些技术投入后不会产生侵权行为及纠纷,否则由乙方承担全责。乙方同时保证其入股技术及技术背景在同行业中的先进性和可行性。
8、乙方在新公司经营过程中,负责公司停车场项目的技术安全。由于停车场技术不成熟或技术瑕疵等方面的原因导致的损失,由乙方负责。
第六条:特别约定:
1、甲方提供所有运作资金及负责公司的整体运作,乙方负责产品研发和技术,甲乙双方各自出社会资源共同进行项目运作,此是双方合作的基础。
2、知识产权: 在合作期间,与合作经营期间公司相关产品的发明、实用新型、外观设计、开发产品以及相关的知识产权等均属于公司研发技术成果或商业秘密,其知识产权均属于公司。
3、合作期间,乙方对该项技术不得跟其他人进行联营,所有的专利和技术均需以公司的名义持有,产品需以公司的名义才能够对外进行招商和出卖。
4、甲、乙双方均承诺遵守公司制度以及相关法律规定,在各自岗位权限范围内发挥特长、履行职责和行使职权。
5、项目公司成立后,停车场的经营利润和经营风险,由项目公司享有和承担。除此之外,停车场配套设施的开发(包括房地产开发等),由甲方或其他具备房地产开发经营资质的企业进行,该配套设施的开发经营,其利润风险等,由房地产开发经营企业自行享有和承担, 配套设施开发(包括房地产开发)税后净利润的 10%,支付给项目公司。
为了上述目标的实现,甲乙双方均同意:在项目公司进行停车场项目立项、取得停车场项目用地之后,项目公司将配合甲方或房地产开发公司进行房地产开发,并配合甲方完成房地产开发所需要的相关手续。
第七条:违约责任:
(一)以下行为构成根本违约:
1、甲乙双方任何一方不按照本协议的约定履行出资的义务。
2、任何一方违反竞业禁止规定,或将公司的技术成果(包括乙方入股的技术)、商业秘密或其他知识产权泄漏、披露或让他人使用,或者擅自使用无益于公司的用途,造成公司损失的;
3、乙方的该项专利和技术不合法的或者与他人有纠纷的;
(二)违约处理:
在本协议内容内,任何一方违约,应向对方支付违约金。违约金为人民币万元,给对方造成损失的,按实际损失金额进行赔偿。 同时,另一方有权解除合同,终止双方之间的合作;
第八条:其他
1、未尽事宜双方可以签订补充协议另行约定,本协议与补充协议条款内容发生冲突的,以补充协议为准;
2、在履行本协议过程中产生的争议,双方应当通过协商解决,不能达成一致的,任何一方均可以向项目公司所在地的人民法院依法提起诉讼。
3、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字或盖章后立即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
签订地点:日期:
联营协议书11
____________(以下简称甲方)
____________(以下简称乙方)
依照甲方与________________(以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
3、工程内容:_________________
4、承包范围:_________________
5、合同工期:开工日期:_______日;竣工日期:总日历天数_______天。
6、质量标准:一次验收合格率达到100%。
7、合同价款:__________________________________元整,¥_________________元。
二、甲方驻工地代表
甲方驻工地代表姓名:__________________________________
三、乙方驻工地代表
乙方驻工地代表姓名:__________________________________
四、甲方责任
1、甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。
2、协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。
3、甲方负责____工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。
4、甲方对本工程的工期、质量、、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和职责。
5、甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。
五、乙方责任
1、严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。
2、乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。
3、乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。
4、乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。
5、乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上述工作____,发生的费用由乙方承担。
6、乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
7、乙方对工程的生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行交底,遵守工程建设生产有关管理规定,严格按标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业检查人员依法对工程施工中的检查、监督、管理,采取必要的防护措施,消除事故隐患,确保生产。按规定及时处理发生的事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
8、乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、____主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到________级文明工地标准。
9、乙方应遵守____有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
10、乙方自行负责施工现场及工程的、保卫工作。
11、工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。
12、合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作____,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。
13、每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。
14、乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员____办公及生活设施用具,费用由乙方承担。
15、按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。
16、乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方____主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。
17、由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。
18、乙方自行承担发包人不能及时____材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。
19、乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。
20、乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。
21、因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。
22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的'施工质量而导致的甲方责任。
六、工程价款确认和支付、管理费用和其它
1、本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。
2、应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方____及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。
3、施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。
4、为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。
5、甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。
6、甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。
7、管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取____部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取____部管理费。
8、(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)
9、每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。
10、支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。
11、甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到________级文明工地时,且未发生事故,分别支付预留的工期、质量、、文明工地________%的工程款(保证金)。
12、甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
七、乙方采购材料
1、本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并____产品合格证明,对材料质量负责。
2、材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
八、竣工验收及结算
1、工程竣工验收报告确认________天之内,乙方向甲方(发包人)____完整的竣工资料________套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时____所造成的损失。
2、甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。
九、质量保修
1、乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。
2、保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后________天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承____修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
____、违约责任
1、乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。
2、对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3、乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。
____一、争议
1、甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向提请仲裁或向人民法院提起诉讼。
2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;
(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
3、或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。
____二、其它
1、本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。
2、本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。
3、(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)
4、本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
5、本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。
甲方(盖章)_________________
住所:_________________
法定代表人:_________________
委托代理人:_________________
____:_________________
开户银行:_________________
账号:_________________
____:_________________
_________年_________月_________日
乙方(盖章)_________________
住所:_________________
法定代表人:_________________
委托代理人:_________________
____:_________________
开户银行:_________________
账号:_________________
____:_________________
_________年_________月_________日
联营协议书12
本土石方工程联营合作协议书(以下简称“本协议”),由甲方和乙方共同根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,经协商达成合作意向并签订。本协议为双方尊重合作、公平互惠、协作共赢的基础,双方必须遵守并执行本协议的各项规定。
第一条 合作内容
甲方和乙方在本协议生效后,互相协助、信守合作,双方将在建设工程领域开展合作,以土石方工程为主,包括但不限于以下工作:
1、土石方施工,包括挖掘、填方、开挖等土建工程作业。
2、设备配备及维护,双方各承担一定的设备和机具,互相交换。
3、技术支持,按照工程进度及要求,甲方和乙方将在履行自己合同责任的基础上,互相提供技术支持和协助。
第二条 合作方式
甲方和乙方在本协议生效后,将根据合同约定,按照协议中的合作内容开展工作。具体的合作方式如下:
1、联合投标。甲方和乙方将联合投标,在建筑工程领域争取工程项目。
2、资源分享。双方将各自拥有的资源进行共享,包括土方机械设备、资金、人员等。
第三条 工程质量
甲方和乙方均应对工程项目的质量负责。在建设过程中,双方应共同确保施工质量,保证工程安全、合格、按时完成。
如合作过程中出现质量问题,甲方和乙方应及时协调,共同承担责任并采取有效措施,确保工程准时、合格交付。
第四条 合作期限
本协议自双方签署之日起生效,合作期限为两年,并在履行完毕各自义务后终止。如双方需要延长,应在协议到期前双方协商确定。
第五条 互信互惠
在合作过程中,甲方和乙方应互相信任、互相尊重、互相支持、互惠互利。双方应分别遵守各自的合同和责任,以保证顺利合作。
在合作过程中,如遇到任何困难和问题,双方应及时协商解决,保证合作的顺利进行。
第六条 保密条款
双方在合作过程中,将会获取到一部分的商业机密、技术制度等资料,在此期间,双方应当严格保守机密信息,不得泄漏,更不得私自转让。
如因为双方一方的.漏洞或者失误导致机密泄露,责任方应承担一切相关责任。
第七条 协议效力
本协议经甲方和乙方在充分协商后双方签字盖章生效,具有相应法律效力。若本协议中的任何一条规定因任何原因而被认定为无效,本协议的其他部分仍应有效。
本协议一式两份,双方各执一份。
甲方签署:
日期:
乙方签署:
日期:
联营协议书13
协议双方: 〔总包人名称〕 (以下简称甲方) 以下简称乙方)
依照甲方与 (以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程内容:
4.承包范围:
5.合同工期:开工日期:日;竣工日期:总日历天数 天。
6.质量标准:,一次验收合格率达到100%。
7.合同价款:元 ¥元
二、甲方驻工地代表
1.甲方驻工地代表姓名:
三、乙方驻工地代表
1.乙方驻工地代表姓名:
四、甲方责任
1.甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。
2.协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。
3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。
4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。
5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。
五、乙方责任
1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。
2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。
3.乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。
4.乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。
5.乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上
述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。
6.乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
7.乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
8.乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到 级文明工地标准。
9.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
10.乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。
11.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。
12.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。
13.每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。
14.乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。
15.按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。
16.乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。
17.由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。
18.乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。
19.乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。
20.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。
21.因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。
22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
六、工程价款确认和支付、管理费用和其它
1.本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。
2.应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。
3.施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。
4.为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。
5.甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。
6. 甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。
7.管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。
8.(也可明确)工程价款的.支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)
9.每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。
10.支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。
11.甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地 %的工程款(保证金)。
12.甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
七、乙方采购材料
1.本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。
2.材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
八、竣工验收及结算
1.工程竣工验收报告确认 天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料 套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。
2.甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。
九、质量保修
1.乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。
2.保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后 天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
十、违约责任
1.乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。
2.对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3.乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。
十一、争议
1.甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;
(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
3.或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。
十二、其它
1.本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。
2.本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。
3.(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)
4.本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
5.本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。
协议签订时间: 年 月 日
协议签订地点:XXXXXX
甲方(盖章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
开户银行:
账号:
邮政编码:
乙方(盖章): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 账号: 邮政编码:
联营协议书14
甲方:
乙方:
甲乙双方本着公平自愿、诚实守信、相互合作,共同发展的原则,甲方真诚与乙方联营合作,共同开创市场,经双方友好协商一致,达成如下协议:
第一条甲乙双方合作方式
1、乙方作为甲方的合作施工单位。实行自主经营,独立核算,自负盈亏。
2、乙方以甲方的名义承接工程项目,工程中标后由甲方与业主签订总包工程施工合同后,甲方再与乙方签订工程分包施工合同,由乙方负责工程的全部生产经营。不得违法再分包。
3、乙方经营要严格按国家、省、市的有关法律、法规执行,应按时足额发放农民工工资,不得拖欠农民工工资。严禁上访闹事。
第二条:甲乙双方承诺事项
1、甲方承诺:
(1):尊重和善待乙方。在法律、法规和有关政策允许的范围内,不干预乙方的一切生产经营活动,有义务为乙方提供经营所需的便利条件,尽最大能力解决乙方实际工作中的具体困难,协助乙方处理工作中发生的矛盾和有关事项,有责任为乙方营造良好的生产经营环境。由乙方承建的项目未经甲方许可,乙方不得交于他人经营。
(2)乙方承建的.工程款到甲方帐后,甲方除扣除约定的税金、管理费用后,在两日内及时将余款全部支付给乙方。若因此延误给乙方造成的一切损失和后果均由甲方承担
2、乙方承诺:
(1):要严格履行甲方与业主签定的建筑工程施工总承包合同的全部内容及有关协议,并自觉维护甲方形象,乙方确保安全生产,文明施工,保证工程质量不发生任何隐患。积极创建省、市安全文明工地。因乙方原因造成的安全事故,质量事故及经济纠纷全部由乙方承担。除工程的税金及甲方的管理费外,与工程相关的所有费用全部由乙方承担。每月按时向甲方报送书面施工产值报表。
(2):保证项目工程款专款专用,不挪作它用,按照工程施工总承包合同的约定,资金不足部分和在业主拨款不到位的情况下,由乙方自行垫付。在未征得甲方书面同意的情况下,不得停工。
第三条:乙方向甲方缴纳承包费的比例
1、由乙方承建的工程项目,甲方在收到建设单位的工程款时按照工程造价的8%(包括:税金、管理费)扣除后一次付给乙方。
2、工程劳保基金由乙方应积极协助甲方办理后上缴。
第四条:其它事项
1、乙方以甲方名义所施工的工程引起一切经济纠纷、民事责任、法律责任、债务等,均由乙方全部独立承担。与甲方无任何关系,甲方不承担任何连带责任。
2、乙方缺少现场管理人员时,可以向甲方申请派员,甲方要大力支持、并派适应人员,费用由乙方支付。乙方缺少专业施工队伍或材料供应商时,可以向甲方申请,甲方的相关部门帮助推荐,由乙方自行选择确定﹙合同由乙方自行签订并签字盖章,需甲方担保盖章的
材料款,甲方将从付给乙方工程款中扣除﹚。
3、乙方施工的工程,乙方不得以甲方的名义购买材料、更不能拖欠材料款等其它款项。
4、合作期间如发生挣执、纠纷,双方应本着互谦互让互凉的原则友好协商。若协商不妥可由签约地人民法院裁决。
5、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,经双方签字盖章后生效,未尽事宜,双方协商另议。
第五条:甲乙双方合作期限自 年 月 日起至 年 月 日止,合作期满,本协议自行失效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
联营协议书15
双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,一致决定联合出资共同经营_________公司(企业)(以下简称公司),特订立本协议。
1.联营宗旨:_________
2.联营企业名称:_________;地址:_________;隶属:_________;经济性质:_________(所有制)联营;核算方式:共同经营、统一核算、共负盈亏。
3.联营项目:_________
4.经营范围与经营方式:_________
5.联合出资方式、数额和投资期限:
公司投资总额为人民币_________元。
甲方投资_________元,占投资总额_________%。
甲方以下列作为投资:
现金:_________元;
厂房:_________元,折旧率为每年_________%;
机械设备:_________元,折旧率为每年_________%;
专用工具:_________元,折旧率为每年_________%;
土地征用补偿费_________元;
专利权:_________元;
商标权:_________元;
技术成果:_________元。
乙方投资:_________
投资缴付日期:_________
6.公司资金增减由董事会决定,并报请联营成员协商,根据资金增减合理调整本协议有关分配比例的规定。
7.公司财产为全体联营成员所共有,任何一方不经全体联营成员一致通过,不得处分公司的全部或任何部分财产、资产、权益和债务。
8.联营成员出资额及其因参加本联营获得之权益不得转让。
9.联营成员的权利和义务:
甲方:_________.
乙方:_________.
10.利润分配与风险承担:
公司实行(所得)税前分利的原则,即,依法缴纳产品税、营业税后,由投资各方将分得利润并入投资方企业利润,一并缴纳所得税。
公司所得,在提取储备基金,企业发展基金及职工福利奖励基金后,按下述比例分配:
甲方:_________%;
乙方:_________%;
双方按上述比例承担公司亏损或风险。
前款所列储备基金、企业发展基金及职工福利奖励基金所提取比例由董事会制定,但不得超过毛利的_________%。
11.联营企业的组织机构:
公司实行董事会领导下的'经理负责制,董事会为公司最高决策机构,定期举行董事会会议,决定公司的一切重大事宜。
董事会由_________名董事组成,其中甲方委派_________名,董事长由甲方委派,副董事长由乙方委派。董事会成员任期_________年,经委派方继续委派可以连任,董事会成员如有临时变动,可由该董事的原单位另派适当人选接替。
董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。
12.公司的经营管理:
公司由出资各方派人共同经营管理。公司的经营方针,重大决策(包括生产销售计划、利润分配、提留比例、人事任免等)采取董事会一致通过的原则。
公司设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工作,经营管理机构设经理一人,由_________方推荐,副经理_________人,由_________方推荐,经理、副经理由董事会聘请,任期_________年。
公司的主管会计由_________方推荐,_________方推荐_________名协助之。
公司的财务会计帐目受联营成员监督检查。
13.违约责任:
(1)联营成员任何一方未能按本协议规定依期如数提交出资额时,每逾期(时间)违约方应缴付应产出资额的_________%作为违约金给守约方。如逾期(时间)仍未提交,除累计缴付应交出资额的_________%的违约金外,守约方有权要求终止协议,并要求违约方赔偿损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿因违约行为给公司造成的经济损失。
(2)联营成员不得中途退出联营,如中途退出,除赔偿造成的全部损失外,另付出资额的_________%作为违约金。
(3)联营成员在本联营存续期间不得加入其他半紧密型联营,如违反本规定,视为中途退出,按前款处理。
14.对不可抗力情况的处理:_________
15.解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由_________仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
16.本协议经双方代表签字后,报请有关主管部门审批后生效,协议中如有未尽事宜,由联营成员共同协商作出补充规定。
17.本协议生效日,即公司董事会成立之时,由公司董事会负责监督检查各方履约情况。
18.本协议正本一式_________份,双方各执一份,公司存一份,协议副本一式_________份,送_________各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
【联营协议书】相关文章:
法人型联营协议书06-01
超市联营区管理制度02-04
联营合同范本15篇08-27
长期供货协议书简单协议书12-18
最新租赁协议书 租赁协议书模板02-05
协议书03-05
协议书05-29
农村分家协议书家庭分户协议书12-18
汽车买卖协议书范本 汽车买卖协议书04-14