空调安装协议书

时间:2024-07-26 07:46:51 协议书 我要投稿

(精华)空调安装协议书

  在现在的社会生活中,协议的使用成为日常生活的常态,签订协议可解决或预防不必要的纠纷。那么相关的协议到底怎么写呢?下面是小编帮大家整理的空调安装协议书,希望对大家有所帮助。

(精华)空调安装协议书

空调安装协议书1

  建设单位: (简称:甲方)

  施工单位: (简称:乙方)

  根据《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程的具体情况,本着实事求事的精神,经双方协商签订合同,共同遵守。

  一、甲方将自来水改造安装工程项目承包给乙方(一户一表安装),乙方以每户 元整为安装费用,共计 户,总造价 万元。以包工包料的形式包干施工,安装总费用按实际安装户数计算。

  二、根据国家饮用水安装卫生标准,安装所用管材采用自来水公司选用的`抗严寒、耐腐蚀、强耐压、使用寿命长、卫生环保的卫星牌聚乙烯(PE)管绿色建材产品。

  三、安装范围:东屏水库供水管网接口至村内主管道及支管、分支管的安装,总长度约 米,每户安装水表接入墙内不超过 米,并安装好水龙头。

  四、结合本村实际情况管道具体设置,分支管大小根据用户数的多少而定,具体设置为:1户进水管为¢25(PE)管;2—5户进水管为¢32(PE)管;6—9户进水管为¢40(PE)管;10—18户进水管为¢50(PE)管;18户以上进水管为¢75(PE)管。自来水管要求埋在30cm—50cm以下,水管质量参照投标须知的规定。小管压力不小于10公斤。

  五、计量水表箱为一户一表制,水表必须安装在户外,具体位置由用户自定,并在指定安装处做记号,未经允许不得随意改动。

  六、本工程工期定为20xx年 月 日前完工,为确保工程顺利施工,甲方必须配备固定人员为乙方协调好在安装中出现的各种问题。

  七、为确保材料安全,便于施工,在施工期间内,甲方必须为乙方提供材料仓库、施工所用的相应电源,确保工程顺利进行,乙方必须抓好安全施工。在施工过程中,若发生意外事故,一切责任由乙方负责。

  八、付款方式:乙方在完成总工程量后,甲方支付总工程款,工程完工,验收合格后,工程款全部付清,中标者押金转为质量保证金,若无质量问题,半年后退还。

  九、本合同一式四份,双方各执二份,自双方签字盖章后生效。工程款结清后,本合同自行失效。

  甲方(公章):

  乙方(签字或盖章):

  甲方代表:

  乙方代表:

  20xx年 月 日

空调安装协议书2

  甲方:

  乙方:

  为了保证 空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。

  第一条 甲方安全责任

  甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为 (口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

  第二条 乙方安全责任

  1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。

  2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。

  3.乙方自备空调安装所需要的.机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

  4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。

  5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。

  6.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。

  7.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

  8.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。

  9.乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

  10.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。

  11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。

  12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。

  13.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。

  第三条 本协议一式两份

甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  地址: 地址:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

空调安装协议书3

  甲方:____________________有限公司

  乙方:____________________有限公司

  经甲乙双方友好协商,就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议:

  一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包,由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务。

  二、甲、乙双方的责任和义务

  甲方

  1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作,以顺利施工,如期竣工;

  2、配合乙方将工程施工所需的水,电,材料场地提供到位;

  3、指导和监督施工过程中的相关技术环节,如有方案变更,及时通知乙方;

  4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;

  5、遵守本协议其他相关条款。

  乙方

  1、组织施工队伍和施工设备按期进场,在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的'全面的质量管理,遵守现场各种制度,维护公司整体形象;

  2、制定合理的材料进场计划,积极配合现场物料采购,对进场设备、材料妥善分类和保管,对阶段性材料使用情况有详细书面记录;

  3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;

  4、合理使用并节约安装材料,杜绝浪费和丢失,对故意损坏及管理不善造成的物料损失,由乙方承担此费用;

  5、防火、防盗,文明施工,加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;

  6、工程安装严格按照国家相关规范施工,确保工程质量;

  7、有效控制施工进度,定期上报工程进展情况,确保工程如期竣工。对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失,由乙方全责承担;

  8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;

  9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

  三、本工程施工范围、工期要求

  本工程施工范围为:离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装,即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

  本工程安装工期为八十天,自接到甲方进场安装通知之日起计算,(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)

  如因乙方原因导致工期延误的,每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金,延期达30日,甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的`损失,甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

  四、安装费用及付与方式

  1、本工程安装费用为人工清工包干价格,施工时不再另计其他费用,施工安装费总计人民币(小写)78.48万元整。(大写:柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。

  2、安装费用的付与:

  (1)安装辅材,水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工,空调室内机到达现场,甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

  (2)安装调试完毕并经甲方验收合格后,于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%,即72.20__万元(其中A区49.68万元;B区22.5216万元)元;

  (3)尾款共计5%作为安装质量保证金,于质保期结束两年后后十日内付清。

  (4)安装费的3%为总包配合费用。

  五、甲乙双方需补充说明的事项

  六、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,设备供应方报备一份,自签订之日起生效。本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件,遵守主合同的规定,不一致的地方以本协议为准,具有同等法律效力。

  甲方(代表)签字:__

  ____年__月__日

  乙方(代表)签字:__

  ____年__月__日

空调安装协议书4

  不同种类的合同法的作用不一样,用人单位是通过劳动合同与工作人员确定关系,合同一旦生效对双方都有约束力,这样才能使双方的利益都有保障。所以一些重要的合同信息千万不要错过了。以下是小编整理的关于空调安装承包协议书,空调安装承包协议书欢迎阅读参考。

  合同编号:_________

  签订地点:_________

  委托方(甲方):_________

  承接方(乙方):_________

  根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。

  一、工程概况

  1.工程名称:_________

  2.工程地址:_________

  3.甲方联系人或委托联系人:_________电话:_________

  4.甲方所提供机组:

  室外机:

  室内机:

  二、工程施工周期

  自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,完成隐蔽工程安装验收。

  待_________装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。

  三、施工管理

  1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。

  2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。

  3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。

  4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。

  5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

  四、工程造价

  1.本合同安装工程总价为人民币_________元。

  2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协商后签订补充协议。

  五、付款方式

  1.合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的l0%,计人民币_________元。

  2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_________元。

  3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_________元。

  4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的10%,计人民币_________元。

  5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。

  六、工程质量及验收

  1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。

  2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后2天内验收。

  3.甲方在装演工程结束后,应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。

  4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1年,管道风口保修期2年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。

  5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸l份。

  6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。

  七、纠纷处理方式

  1.因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的.统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。

  2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第_________种方式解决(不选定的划除):

  (1)向上海仲裁委员会申请仲裁。

  (2)向人民法院提起诉讼。

  八、违约责任

  1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l天,甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。

  2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1天,乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。

  3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向设计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。

  九、其它

  1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

  2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  地址:_________ 地址:_________

  电话:_________ 电话:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

空调安装协议书5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》,本着平等互利的原则,甲乙双方达成如下协议:

  一、工程名称:

  二、工程地址:

  三、工作内容:

  乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买,并送到工地施工现场;乙方只负责施工。

  乙方安装施工范围、内容如下:

  序号安装项目单位数量备注

  1空调主机台

  2风机盘管台

  3空调箱台

  4水泵台

  5镀锌铁皮风管㎡

  6空调供、回水管项

  7冷凝水管项

  8开关、风口项

  四、双方责任:

  1、甲方责任

  (1)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场,以免延误工期。

  (2)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。

  (3)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款,乙方有权采取必要的手段进行追款,所造成的任何后果由甲方负责。

  (4)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔,费用由甲方负责;

  (5)、如没有特殊情况,甲方不得以任何借口拖延工期,如果由于甲方原因拖延工期,甲方必须支付乙方施工人员的`人工工资及生活费用。

  (6)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作,费用由甲方负责。

  (7)、空调主机吊装由甲方负责,费用由甲方承担。

  (8)乙方根据施工图进行施工,如有更改,甲方必须提前通知乙方,由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

  2、乙方责任

  (1)严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。

  (2)严格遵守建设方的管理规定,做到文明施工;

  (3)严格按照施工进度,施工质量进行施工。

  五、工程安装费用表:

  序号安装项目单位数量单价(元)合价(元)

  1空调主机台

  2风机盘管台

  3空调箱台

  4水泵台

  5镀锌铁皮风管㎡

  6空调供、回水管项

  7冷凝水管项

  8开关、风口项

  9工程费用总计

  工程安装总费用根据实际工程量进行结算。

  六、付款方式

  1、工程安装总费用为人民币¥ 元整,人民币大写 元整。

  2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%人民币¥ 元整,大写: 元整作为工程预付款;

  进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%人民币¥ 元,大写: 元整作为工程进度款;

  室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%人民币¥ 元,大写: 元整;

  剩余工程总款的20%,人民币¥ 元,大写:

  元整在工程安装调试验收完毕后,甲方一次性付清(注:工程安装、调试、验收完毕后,无论甲方是否收到工程款,都必须按合同支付清合同所有费用)。

  七、工程保修期

  工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责,材料质量问题由甲方负责。

  八、其它约定

  本协议一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效率,在执行协议过程中如有不同意见,双方友好协商进行解决,解决不成,可向当地人民法院进行申诉解决。

  甲方: 乙方:

  帐号: 帐号:

  日期:20xx年X月XX日

空调安装协议书6

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方友好协商,就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议

  一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区空调安装项目交由乙方承包,由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务

  二、甲、乙双方的责任和义务

  甲方

  1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作,以顺利施工,如期竣工;

  2、配合乙方将工程施工所需的水,电,材料场地提供到位;

  3、指导和监督施工过程中的相关技术环节,如有方案变更,及时通知乙方

  4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;

  5、遵守本协议其他相关条款

  乙方

  1、组织施工队伍和施工设备按期进场,在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理,遵守现场各种制度,维护公司整体形象;

  2、制定合理的材料进场计划,积极配合现场物料采购,对进场设备、材料妥善分类和保管,对阶段性材料使用情况有详细书面记录;

  3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;

  4、合理使用并节约安装材料,杜绝浪费和丢失,对故意损坏及管理不善造成的物料损失,由乙方承担此费用;

  5、防火、防盗,文明施工,加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;

  6、工程安装严格按照国家相关规范施工,确保工程质量;

  7、有效控制施工进度,定期上报工程进展情况,确保工程如期竣工(对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失,由乙方全责承担;

  8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理 ;

  9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

  三、本工程施工范围、工期要求

  本工程施工范围为:离心制冷机组覆盖区域的空调水系统的安装,即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

  本工程安装工期为八十天,自接到甲方进场安装通知之日起计算,如因乙方原因导致工期延误的,每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金,延期达30日,甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失,甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

  四、安装费用及付与方式

  1、本工程安装费用为人工清工包干价格,施工时不再另计其他费用,施工安装费总计人民币___万元整。其中大馆A区___元;大馆B区___元。

  2、安装费用的.付与:安装辅材,水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工,空调室内机到达现场,甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

  安装调试完毕并经甲方验收合格后,于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%即__万元;

  尾款共计5%作为安装质量保证金,于质保期结束两年后后十日内付清。

  安装费的3%为总包配合费用。

  五、甲乙双方需补充说明的事项

  六、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,设备供应方报备一份,自签订之日起生效(本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件,遵守主合同的规定,不一致的地方以本协议为准,具有同等法律效力。

  甲方签字:__

  ____年__月__日乙方签字:__ ____年__月__日

空调安装协议书7

  甲方:陕西十冶建设有限公司西控18街坊项目部

  乙方:xx

  为了保证西控十八街棚户区改造项目空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。

  第一条:甲方安全责任

  甲方在乙方进行空调护栏安装前,对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为周凯(口头教育后,甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。

  第二条:乙方安全责任

  1、安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。

  2、乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

  3、乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。

  4、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的"所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。

  5、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。

  6、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

  7、乙方进场后要服从甲方的`指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。

  8、乙方要做好成品保护工作,不得污染原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

  9、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁护栏安装作业。

  10、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。

  11、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。

  12、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。

  第三条本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(签字):xx乙方(签字):xx

  委托代理人:xx委托代理人:xx

  电话:xx电话:xx

  日期:xx日期:xx

空调安装协议书8

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  为了搞好空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。

  第一条甲方安全责任

  甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

  第二条乙方安全责任

  1乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工人具、材料,并负责提供安装人员的'安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

  2乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。

  3乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。

  4乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

  5乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。

  6乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

  7乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。

  8乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。

  9乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。

  10乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。

  11乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。

  第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(签字):____________________乙方(签字):____________________

  地址:____________________地址:____________________

  委托代理人:____________________委托代理人:____________________

  电话:____________________电话:____________________

  日期:____________________日期:____________________

空调安装协议书9

  甲方: 陕西十冶建设有限公司西控18街坊项目部

  乙方:

  为了保证西控十八街棚户区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。

  第一条 :甲方安全责任

  甲方在乙方进行空调护栏安装前,对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为 周 凯 (口头教育后,甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。

  第二条 :乙方安全责任

  1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。

  2.乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

  3.乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。

  4.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。

  5.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。

  6.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

  7.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的'监督,甲方有检查处理的权利。

  8.乙方要做好成品保护工作,不得污染原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

  9.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁护栏安装作业。

  10.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。

  11.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。

  12.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。

  第三条 本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  日期:年月日 日期:年月日

空调安装协议书10

  甲方:河南海仙子科贸有限公司

  乙方: 经双方协商河南海仙子科贸有限公司

  (甲方)经营出售的_______品牌空调商品,现委托给乙方安装,为了长期友好合作,双方应遵守以下条款:

  一、 乙方具有相应的技术资质证明、专业的安装队伍,熟悉制冷技术原理,具 有熟练安装和维修制冷空调器的能力,有相应的工具装备。

  二、 乙方上门安装空调时,遵守品牌厂家的执行标准,做到仪表大方、着装整 齐,不得在安装过程中向用户吃拿卡要,如果造成投诉,甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。

  三、 乙方在安装完成后,及时向甲方提供安装卡,以便甲方向厂家报单。

  四、 空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调 换,如因乙方安装操作不当致使空调不能正常使用,乙方应在24小时之内上门维护,直至故障排除。乙方应遵守厂家制定的安装质保____个月的`标准,在此期间空调因安装造成的故障,乙方应及时上门维护。

  五、 乙方应严格执行安全操作标准,安装过程中因操作不当造成自身安全问题, 乙方自己承担责任。

  六、 甲方对乙方的安装费用进行按月及时结算,不得拖欠。

  未尽事宜:

  甲方:河南海仙子科贸有限公司(盖章)

  乙方:(盖章) 代表签字:

  代表签字:

  日期:20xx年X月XX日

空调安装协议书11

  甲方(安装方):_____________

  乙方(委托方):_____________

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,双方在平等自愿的基础上,就乙方安装甲方所购买的空调达成以下协议:

  一、安装位置:_____________

  二、安装数量:_____________

  三、安装日期:_____________

  四、安装费用:__________元

  五、付款方式:_____________

  六、安装要求:

  1.安装方要对安装位置的环境进行现场调查,确定空调的安装方案,遵循国家有关规定进行安装。

  2.安装方应保证安装质量符合国家规定的安装标准,并提供安装质保服务。

  3.安装方应根据实际情况,合理安排人力和物力,保证工作的质量和进度。

  4.安装方应向乙方交付安装报告和使用说明书,并对使用过程中的.常见问题和应急措施进行简单说明。

  5.安装方应对乙方的房屋和家具等财产妥善保护,保证安装过程中不引起任何损坏。

  七、乙方承诺:

  1.提供安装所需的基础设施和服务设施,并为安装方提供必要的协助。

  2.支付安装费用,并按照约定的时间进行付款。

  八、协议生效:

  1.本协议经过双方签名盖章后生效。

  2.本协议为正本一份,甲方和乙方各持一份。

  3.本协议未尽事宜,双方可以在协商一致后签订补充协议。

  甲方(安装方):_____________ 签字:_____________

  乙方(委托方):_____________ 签字:_____________

  日期:_____________

空调安装协议书12

  甲方:

  乙方:

  为了搞好空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。

  第一条 甲方安全责任

  甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为 ,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

  第二条 乙方安全责任

  ⒈乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工人具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

  ⒉乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。

  ⒊乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。

  ⒋乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

  ⒌乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。

  ⒍乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

  ⒎乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。

  ⒏乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的`所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。

  ⒐乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。

  ⒑乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。

  ⒒乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。

  第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  地址:地址:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  日期:年月日日期:年月日

空调安装协议书13

  甲方:XX

  乙方:北京有限公司

  为了搞好空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。

  第一条、本协议为

  合同(合同编号:)的附件。

  第二条、甲方安全责任

  甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为

  ,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

  第三条、乙方安全责任

  1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

  2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。

  3、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。

  4、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的.损失由乙方承担。

  5、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。

  6、乙方要做好成品保护工作,不得污染和损坏原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后,基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况,如达不到甲方要求,根据实际情况进行扣款处理。

  7、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。

  8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责

  任均由乙方承担,与甲方无关。

  9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。

  10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。

  11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟,每发现一次每人罚款500元。

  12、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。

  第四条、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(章):XX

  乙方(章):北京有限公司

  地址:XXXXXXXXXX

  地址:XXXXXXXXXX

  法定代表人或委托代理人:

  法定代表人或委托代理人:

  电话:XXXXXX

  电话:XXXXXX

  日期:20xx年06月03日

  日期:20xx年06月03日

空调安装协议书14

  甲方:

  乙方:

  为了安全地搞好甲方空调拆装工作,经双方协商同意签订本协议。

  1、甲方在乙方进行空调拆迁安装前,应对乙方现场负责人进行拆装有关的安全口头警示,并要求乙方做好各项必要的防护措施。

  2、乙方自备空调拆迁安装所需的机械、设备、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等安全保护用品。

  3、乙方负责对拆迁安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,遵守甲方规定,做到安全文明施工。

  4、乙方在拆迁安装过程中,必须与甲方指定人员共同在场,否则视为乙方擅自施工,后果自负。

  5、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的'损失由乙方承担。

  6、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理权利。

  7、乙方要做好成品保护工作,不得污染原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

  8、乙方要做好劳动保护工作,在墙外、临边、高空作业要系好安全带,挂在可靠地点不系安全带严禁拆迁安装工作。

  9、乙方要确保无伤亡事故发生。如发生触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方负责,与甲方无关。

  10、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。

  11、乙方在拆迁安装过程中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。

  12、乙方应一件不落地将每一台/套空调设备设施拆卸后交付甲方,并按照甲方指定的位置进行妥善安放。严禁在拆装过程中,偷拿藏匿甲方设施设备物件,若经发现出现以上现象,甲方有权要求乙方按照市场价进行赔偿。若因乙方原因在拆装过程中将空调损坏的,一律由乙方承担修复或赔偿责任。

  13、每一台/套空调均应做好统一标示,内机、外机、铜管及相关配件等应全部妥善交付甲方。具体拆装的空调由甲方逐一确认,建立清单,并以此作为与实物对照的依据,以及后期付款的依据之一。

  14、费用:只拆不安装空调(吸顶式)每台费用元,拆装空调每台费用元。(其他:立式空调拆移3匹元/台)。以上均为含税价格,费用在全部拆装完成后一周支付,乙方需提前开具正规发票。

  第一条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(签字和盖章):

  乙方(签字和盖章):

  地址:

  地址:

  电话:

  电话:

  日期:__年__月__日

  日期:__年__月__日

空调安装协议书15

  甲方:__

  乙方:北京有限公司

  为了搞好空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。

  第一条、本协议为 合同(合同编号:)的附件。

  第二条、甲方安全责任

  甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为 ,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

  第三条、乙方安全责任

  1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

  2、乙方负责对安装人员的'安全和治安教育,严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。

  3、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。

  4、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

  5、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。

  6、乙方要做好成品保护工作,不得污染和损坏原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后,基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况,如达不到甲方要求,根据实际情况进行扣款处理。

  7、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。

  8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。

  9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。

  10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。

  11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟,每发现一次每人罚款500元。

  12、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。

  第四条、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(章):__

  乙方(章):北京有限公司

  地址:__________

  地址:__________

  法定代表人或委托代理人:

  法定代表人或委托代理人:

  电话:______

  电话:______

  日期:20__年06月03日

  日期:20__年06月03日

【空调安装协议书】相关文章:

空调安装协议书02-06

空调安装协议书05-24

空调安装安全协议书05-30

最新空调安装协议书通用04-21

空调安装安全协议书[必备]07-16

空调安装安全协议书 9篇03-23

空调安装安全协议书8篇03-03

空调安装安全协议书(9篇)03-19

空调安装协议书15篇(优选)05-24

空调安装协议书汇编【15篇】05-25